育才学习网1. 索赔报告怎么写
例文：
报 告 单
(****[SG-YABXDF-STP-b ]报告0*号)
合同名称：****** 合同编号：*****
报告事由：
2012年*月*日，监理下发了工程开工令。经我公司项目部的努力，已于2012年*月*日完成水坪二0+460m~水坪二1+218.254m及水坪二0+000m~水坪二0+100.000m防洪堤段齿墙砼及基础工程施工，完成水坪二0+460m~水坪二1+218.254m防洪堤浆砌大放脚施工。因协调未果，至今还未提供水坪二0+100m~水坪二0+460m段施工场地，由此导致我部机械闲置、人员窝工。造成我部直接经济损失 18290.9元。现将我部损失向监理和业主汇报，请求批示。
附：机械闲置、人员窝工损失报告
承包人******工程公司
**************工程项目部
项目经理：
日 期： 年 月 日
监理机构意见：
监理机构******管理有限公司
***********工程项目监理部
总监理工程师：
日 期： 年 月 日
发包人意见：
发包人：宝兴县水务局
负责人：
日 期： 年 月 日
说明：本表一式 5 份，由承包人填写。监理机构、发包人审签后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
再次恳请尽快提供施工场地的报告
*****局：
*******工程项目监理部：
我公司经招投标，*****工程的建设，所有投入工程建设的施工机械设备、人员已组织到位，项目部已成立。2012年*月*日，监理下发了工程开工令。经我公司项目部的努力，已于2012年*月*日完成水坪二0+460m~水坪二1+218.254m及水坪二0+000m~水坪二0+100.000m防洪堤段齿墙砼及基础工程施工，完成水坪二0+460m~水坪二1+218.254m防洪堤浆砌大放脚施工。因协调未果，至今还未提供水坪二0+100m~水坪二0+460m段施工场地，由此导致我部机械闲置、人员窝工，现将我部已造成的损失向监理和业主汇报，请求批示。
各项计算如下：
1、250型挖掘机2台：166.61元/小时*2台*8小时*5天=13328.8元
2、450型装载机1台： 66.67元/小时*1台*8小时*5天=2666.8元
3、管理员人工2名：49.73元/工日*2人*5天 = 497.3元
4、技术工4名： 46.58元/工日*4人*5天 = 931.6元
5、普工12名： 21.66元/工日*8人*5天 = 866.4元
共计经济损失：18290.9元
妥否，请指示！
*******工程公司
********二期工程项目部
二0一二年**月**日
2. 关于赔偿的问题,报告怎么写
甲方： 代表人： 身份证号： 电话：
乙方： 代表人： 身份证号： 电话：
2014年2月25日早晨，乙方为甲方运货，在重庆到成都高速路途中不慎翻车，将甲方货物损坏，给甲方造成 人民币的损失，现甲乙双方根据各自的过失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议：
一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费 人民币。
二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费，甲方将扣除每次运输费用的40%，直至扣完为止；若到五月底还未扣完，乙方将以现金的方式支付剩余的费用给甲方。
三、乙方履行赔偿义务后，甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提出任何赔偿费用要求。（ 文章阅读网： ）
四、本协议为双方平等自愿协商的结果，是双方真实意思表示，且公平合理。
五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。
六、本协议书一式两份，双方各执一份，经双方签字或按手印后生效，双方代表人应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。
甲方代表人签字：
乙方代表人签字：
日期： 年 月 日
3. 给保险公司写的赔偿报告怎么写
保险理赔申请书
理赔是指在保险标的发生保险事故而使被保险人财产受到损失或人身生命受到损害时，或保单约定的其它保险事故出现而需要给付保险金时，保险公司根据合同规定，履行赔偿或给付责任的行为，是直接体现保险职能和履行保险责任的工作。那么保险理赔申请书怎么写呢？
理赔申请书的填写：
(1)申请人的填写：
A.一般情况下，包括门诊医疗，住院医疗保险金，残疾保险金，重大疾病保险金，其申请人应为被保险人本人。
B.若被保险人身故，申请人应为指定受益人，如未指定受益人则为法定继承人。
C.若被保险人或受益人为未成年人，申请人应为其法定监护人。
D.权利人也可委托他人代为申请，但必须向保险公司提交有权利人（委托人）和代理人签名认可、授权明确的《授权委托书》及双方的身份证明。
(2)理赔通知送达地址、邮编和联系电话应填写清楚无误。
(3)在申请人签章处签名，若理赔金要求划入单位帐户，则申请人签章处应加盖单位公章。
(4)事故经过必须填写完整，真实。
(5)如被保险人身故，未指定受益人时，需有法定继承人亲笔签署的《授权委托书》、所有受益人与被保险人的关系证明及身份证明。第一顺序继承人是被保险人的父母、子女和配偶；第二顺序继承人是被保险人的（外）祖父母、兄弟姐妹。
证明
**（姓名）为本公司员工，于*年*月*日因为意外在**（如果工地受伤就写工地）受伤，于*年*月*日到**医院门诊（或住院）治疗，现在治疗结束申请理赔。
申请日期：*年*月*日（该公司公章即可）
4. 索赔怎么写
1、你单位施工是否已经完工交付。如果交付，赔偿请求权由管道所有权的农村行驶，你们向农村收取维修费即可。
2、如果是破坏了正在施工中的管道，你们要保留相应的证据。如铁路专线施工方对管道破坏事实的确认书等。
3、可以写一份 赔偿函
内容
赔偿函
某某公司：
你单位于某年某月某日从事杭甬铁路客运专线的施工过程中，对我单位正在进行的某某农村饮用水工程埋设的管道造成损坏。对我单位造成巨额财产损失。其中：一一列举损失，共计：。
我单位本着友好协商态度，与你单位协商解决赔偿事宜。
顺祝商祺
此致
某某公司
然后附上联系方式和联系人 对方对损害的确认等就可以了
5. 赔偿金申请报告怎么写
赔偿请求人：_____________________（姓名、住址等基本情况） （如是法人或其他组织的，应写明：赔偿请求人名称、地址；法定代表人或其他组织负责人姓名、职务；委托代理人姓名、住址） 被请求赔偿义务机关：_____________________________ （向人民法院赔偿委员会申请作出赔
赔偿请求人：_____________________（姓名、住址等基本情况）
（如是法人或其他组织的，应写明：赔偿请求人名称、地址；法定代表人或其他组织负责人姓名、职务；委托代理人姓名、住址）
被请求赔偿义务机关：_____________________________
（向人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定，有复议机关的，还应当写明复议机关名称）
赔偿请求人（姓名、名称）因（申请赔偿案由）请求______（赔偿义务机关名称）
（申请赔偿的具体要求）。
事实与理由：_____________________________________________
（向人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定的，还须写明赔偿义务机关的确认、决定或复议机关复议情况）
来源杭州律师网页链接
此致
______（赔偿义务机关或人民法院赔偿委员会名称）
附：在关法律文书及证明材料
赔偿请求人：_____（签名或盖章）
_________年________月________日
6. 工程索赔怎么写
原发布者：空中一骏
工程索赔报告书xxx有限公司报告书一、总论前言：20116年11月25日，由xxx建筑工程有限公司与xxx有限公司（以下称贵司）投资建设的xxx有限公司新建厂区工程签署了土建（基础土方、结构、门窗、防火门等各种门、屋面、保温、地下室、公共部位的装饰装修等、室外附属道路）、钢结构制作、安装；水电安装[含水、低压电、消防（含卷帘门）、通风弱电、室外附属安装内容等，（不含电梯产品的采购及安装）]幕墙（含外铝合金门窗）等承包合同，该工程设计为现浇结构框架4层、钢框7层、钢排架1层，总建筑面积14010㎡。合同工期为244天，计划开工日期2016年12月1日至2017年8月1日，在施工合同签署后，我司按照合同相关内容于合同签订后次日即进场施工，并搭设临时办公用房及生活设施，临时道路及文明施工的必要设施设备，并加班加点在2016年12月10完成所有临时设施施工内容。在此期间我方多次要求贵公司按照合同专用条款1.6.1，和1.6.5提供地下管线图纸及全套施工图纸，以便及时编制施工组织设计、施工方案和施工进度计划，并组织施工人员的配备，及工程开工的备案手续，但贵方于2017年1月12日仅提了办公楼、综合楼、成品车间1、编织袋库、机修配电房、休息室、淋浴房的图纸，圆筒仓图纸于2017年经多次变更后于2017年12月20日才提供，其最影响总工期的关键图纸主车间1及原料车间1图纸于2017年2月26日才提供，基于此事我公司专门成立了工程开工前期施工项目部，委派王xxx为本项目总指挥，组建了以xxx项目
7. 建筑工程索赔报告
得看你们合同中怎么规定的，如果如果原来是协议由业主提供钢筋，而现在他却运输不到位就是业主的责任，那么你就可以进行索赔，天气的话就要看属不属不可抗力的范围了（如多年不遇的暴雨，冰灾等）
索赔：索赔信函（意向通知书）
索赔报告（包括总论，根据部分，索赔款项或工期计算，证据部分）
附件（包括证明文件，详细计算书）
注意：事件真实，责任分析清楚明确，简洁，条理清楚，结论定义准确又逻辑性
单项索赔报告表
格式：
负责人：
编号： 日期：
**项目索赔报告
题目：
事件：
理由：
影响：
结论：（如成本增加，工期延误）