1. 履约保证金证明怎么写
合同附件一本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):搜房网成都二手房为您解答,望采纳。
2. 工程保证金合同怎么写有效
工程保证金合同范本如下: 委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方)建设单位:_________(丙方)根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议” 如下: 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。甲方(签章):_________乙方(签章):__________________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_____________签订地点:_____________ 丙方(签章):__________________ 年____月____日 签订地点:_____________ 附件:建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。
应交存_________元“保证金”。开户行:_________(盖章)专户帐号:______________经办人:_________(签字)_________年_________月_________日。
3. 产品质量保证金协议怎么写
湖南XXX股份有限公司 质量保证金协议 甲方:湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1. 乙方提供甲、乙双方2014年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下: 甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A. 年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%; B. 年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金比例20%; C. 年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%; 2. 以上质量保证金由甲方在2014年9月份应付乙方款项中扣除。
3. 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4. 乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。
5. 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 6. 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。
7. 当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方可申请降低质量保证金比例。 8. 当甲、乙双方终止业务往来半年以上,乙方可要求甲方返还全部质量保证金。
9. 当甲方与乙方交易额在一年后发生较大的变动时,乙方可在第二年4月份提出申请,按照第二年前三个月的具体数额重新确定,具体实施流程按照第8项执行。 10. 以上保证金的返还和修订,需由供应商书面通知采购部,采购部提出申请,经采购部部长.品质部部长认可后,交副总批准后,采购部通知财务部实施。
11. 乙方提出返还质量保证金要求后,经甲方确认符合本协议第5、6.条要求,甲方在确认后的二个月内安排返还质量保证金。 12. 本协议经双方签字盖章后生效,直至双方重新签订协议之前有效。
13. 当出现双方争议而未能达成协议时,可向甲方当地法院申请仲裁确定。 甲方(公章) 乙方(公章): 甲方代表: 乙方代表: 日 期: 日 期:。
4. 租金条款与保证金条款的内容是什么
承租方需要了解出租人和出租物的基本情况 1、作为承租方,应先审查租赁物是否存在法律法规禁止出租的情形,包括以下情形等:(1)未依法取得租赁物的相关证件; (2)共有租赁物未取得共有人同意的;(3)权属有争议的。
租赁合同之租金条款 1、在合同中,明确约定租金的支付方式,以现金支付或是通过银行转账的方式(采用银行转账需写上户名、银行账号),实行按月支付、按季还是年支付等。 2、在合同中,明确约定租金支付时间,应于每月的具体日期支付租金。
如果承租方在一定宽限期内没有按期支付,应支付迟延租金或违约金或出租方可解除合同。 租赁合同之保证金条款 在租赁物租赁合同订立时,合同双方当事人都尽量避免风险,预防欺诈,承租方应在合同订立前交给出租方一定的保证金或押金,应根据实际情况在租赁物价值范围内决定押金的数额。
同时对于保证金退还的条件,应进行明确约定。
5. 联名担保书怎么写
担保协议书 本担保协议(以下称“协议” )于 年 月 日由以下双方:1.作为委托人的 (以下称“甲方” )2.作为担保人的 宁德市诚信担保有限公司 (下称“乙方” )在福安签署。
鉴于以下缘由:1.甲方拟与 (下称“受益人” )签署关于流动资金贷款(银行承兑汇票)的 (下称“合同” );2.甲方申请乙方为其开立上述合同项下以 为受益人,金额为 ,有效期自上述 生效之日起,期限 的 保函(下称“保函” ):兹乙方同意为甲方向受益人开具 保函。一、在乙方开立保函之前,甲方必须:1.向乙方提供下经协议双方约定选用下列项反担保方式。
(1)经乙方认可的企业法人/自然人在甲方要求下正式向乙方签发以乙方为受益人的不可撤销、连带责任反担保保证书。名单如下:A、企业法人① ;② ;③ ;④ ;B、自然人及其财产共有人① ;② ;③ ;④ ;⑤ ;(2)甲方按下列要求向乙方交纳履约保证金:保证金数额:交纳时间:交纳方式:付款帐号:履约保证金的支付:A.在甲方到期未履行还款(《借款合同》项下)义务, (贷款方)要求乙方履行保证义务时,乙方无须征得甲方同意,有权直接从保证金款项内向 (贷款方)予以支付;B.甲方未按规定交纳担保费的,乙方有权直接在保证金款项内扣付;C.甲方未履行本协议约定的义务时,乙方有权在保证金款项内扣付甲方的应付款及违约金、赔偿金等;D.乙方有权监督并实施保证金的支付,拒付与担保内容无关的款项;E.保证金在合同执行完毕后,由乙方退还甲方。
2.向乙方提供下列文件的正本或经甲方的法定代表人签字并加盖公章证实为真实和完整的副本:(1)甲方的企业法人营业执照;(2)甲方的公司章程;(3)甲方全体现任股东(董事)名单及签字样本。(4)同意甲方签署本协议的股东会(董事会)决议;(5)甲方的上年度财务报表及审计报告,及申请前一个月的财务报表;(6)抵押物的所有权证(若有抵押物时),以及其他相关资料。
二、甲方在此向乙方作如下保证:1.甲方是依照中华人民共和国法律注册成立及有效存在的公司;2.甲方有充分的和法定的权利签署和执行本协议;3.甲方有法定的权利与受益人签署合同,并且有足够的能力履行合同;4.甲方完全接受乙方向受益人开立的保函条款;5.甲方向乙方保证对所提供的所有文件、资料的真实性负全部责任;6.甲方保证不使乙方因为甲方开具保函而蒙受任何损害和损失;7.甲方保证将合同项下乙方保证金额与保证期限内的所有借款,用于 ,不得挪作它用;8.甲方保证履行与受益人签署的合同;9.甲方有义务及时向乙方如实通报履约情况及经营中的重大事项,如:营业地址、法人代表、联系电话、产权等的变更;诉讼事项;资金借贷;经营损失等一切影响甲方债权、债务关系的重大事项。并且甲方保证接受乙方定期或不定期的检查。
甲方保证将借款合同签署后第一个月财务报表报送乙方,以后按度向乙方报送财务报表;10.乙方不对受益人提交的索赔文件、单据或证明文件所述之真实性负任何责任。11.未经乙方同意,甲方不得出租、出售、转移、转让企业资产清单上所列的全部或大部分财产。
三、保函项下的索赔:当受益人按保函规定向乙方索赔,且乙方认为索赔文件、单据或证明符合保函规定,乙方迫于履行担保义务而为甲方垫款向受益人支付时,乙方对甲方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受甲方接受上级单位任何指令和甲方与任何单位签订的任何协议、文件的影响。乙方有权自垫款之日起,除按银行同期贷款利率向甲方收费外,还要按日垫款金额的1%(百分之壹)乘以实际垫款天数向甲方收取罚金。
甲方必须在收到乙方的追债通知后的日内,无条件地向乙方偿清全部垫款及应付罚金。四、保函的修改:甲方要求乙方修改保函内容时,须向乙方提交书面的修改申请和受益人对所作修改的书面认可文件,在增加保函金额/或保函展期的情况下,甲方还必须相应增加/或延长对乙方的保障,否则乙方不能接受甲方的修改申请。
五、担保费用:甲方在此保证,在签署担保协议书时,一定按照下列规定向乙方支付担保费及其它有关部门费用:1.担保费:(1)担保费以担保金额为基数,按年率 (百分之 点 ) 折计收 ,计人民币 万元。(2)担保费按担保期限计算,在开具担保函时一次性收取。
2.滞纳金:甲方应按时交纳担保费等费用。推迟交纳有关费用未获乙方同意的,乙方按费用总额每天向甲方收取0.5‰ — 1‰的滞纳金。
3.其它费用:乙方因开具保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如,乙方在对甲方进行检查所发生的费用等),由甲方支付。六.适用法律:本协议适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
在本协议履行中,如发生争议、纠纷,有关各方面首先应协商解决。协商无法解决时,可向合同签订地 有管辖权的人民法院提起诉讼,相应的判决对协议各方均具有约束力。
七、其它:本协议中手写部份与打印部份均属本协议的组成部份,具同等法律效力。八、协议生效:本协议一式(共4页)二份,甲方、乙方各执一份,经双方法定代表人(或授权人)签字并加盖公章后生效,至双方义务履行完毕后失效。
副本按需制备。九、特别提示:乙方。