出租车误工费起诉讼书怎么写

1.怎样写出租车赔偿起诉状

《民事诉讼法》第一百二十一条规定,起诉状应当记明下列事项:

(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;

(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;

(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;

(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。

附范文一则:

起诉状

原告:XX,男,XX年 月 日出生,现住某市甲区某街道 号.

被告:XX,男, 年 月 日出生,现住某市乙区某街道 号.

诉讼请求:

1、

2、

事实与理由:

此致

XX人民法院

起诉人:

年月日

2.出租车交通事故误工费怎么起诉

撞车后,出租车的误工费保险公司能理赔,但是有限制,具体如下:

1、只要标的车在交通事故中承担一定的责任,保险公司就应该在交强险中11万限额内,全额承担误工费的赔偿责任;

2、要求医院出具诊断证明,就注明出院后的休假天数,伤者单位出具出险前三个月的收入证明,扣款证明及纳税证明,保险公司负责赔偿因休假而造成的收入减少的部分,单位未扣工资的,不赔误工费;

3、司法解释 第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天;

4、有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。撞车后,出租车的误工费保险公司能理赔,但是有限制。

3.误工费起诉状怎么写

自己在网络搜一篇,根据自己的实际情况修改即可 范本参考如下 民事起诉状范例(一) 起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司 企业性质:集体 经营范围:工业与民用建筑. 流动资金:169. 5万元 何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准 地址:______县______乡______电话:______________________ 开户银行:______工区历下办理处。

帐号:__________________ 法定代表人姓名:_________职务:_________ 被告单位(全称): ______市职工教育培训中心 地址:________市_______ -______路________号 事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 事实和理由: ______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。

承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。

合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。

甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。

教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。

但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。

后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。

《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人 违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求: 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失: (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元; (二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元; (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 iG;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元 以上三项合计,共242006.83元。 此致 ______市______区人民法院 起诉单位:______县建筑工程总公司 __________公司(盖章) _________年_________月________日 附:1.本状副本1份; 2.书证28件。

4.交通事故诉讼书怎么写

民事起诉书

原告:姓名,性别,出生年月日,民族,住址

被告:同上

案由:道路交通事故人身损害赔偿解释

诉讼送请求:

1、判令被告赔偿原告共计 元,其中包括医药费 元,误工费 元。

2、本案诉讼费由被告承担

事实与理由:

发生交通事故的事实,责任的认定以及你治疗的情况,根据相关法律规定,为了维护原告合法权益,特起诉至贵院,请依法判决

此致

某某人民法院

具状人:你的名字

年 月 日

可以,但只能申请一人的,因为你的情况还没达到需要两人以上护理。至于你自己的误工费就是收入与武功期限的乘积。

当然,对方有买保险(不管是交强险还是商业险),都应该把保险公司一起起诉,保险公司赔不够的,由对方赔。

出租车误工费起诉讼书怎么写

转载请注明出处育才学习网 » 出租车误工费起诉讼书怎么写

知识

监护人评语怎么写

阅读(317)

本文主要为您介绍监护人评语怎么写,内容包括监护人评语怎么填,监护人评语怎么填,社区矫正人员思想汇报里的监护人评语怎么写。教育从来都是大问题在教与学,从来都是对等的,有人说,学生是敏感人,顶着来自学校,老师和家长的压力,的确如此,可教师何尝

知识

处罚结果怎么写

阅读(195)

本文主要为您介绍处罚结果怎么写,内容包括处罚决定结尾怎么写,罚款通知怎么写,处罚决定结尾怎么写。原发布者:远风子虹处罚通报公司业务部肖吉才队长因服务态度不端正导致漏单,违反本公司关于员工奖惩条例《员工管理制度》第4条之规定,且身为

知识

17万元大写怎么写

阅读(455)

本文主要为您介绍17万元大写怎么写,内容包括17万大写如何写,17元大写怎么写,17万元港币,英文大写怎么写谢谢。小写: 160000.00大写: 壹拾陆万元整(正)人民币大写数字注意事项中文大写金额数字到“元”为止的,在“元”之后,应写“整”(或“

知识

话务员个人简历怎么写

阅读(200)

本文主要为您介绍话务员个人简历怎么写,内容包括大学做过兼职话务员在个人简历中怎么写,话务员求职简历如何写,话务员简历求职意向怎么写。简历模板供你参考 履 历 表PERSONAL INFORMATION 应征工作 JOB APPLIED FOR 照片PHOTO 职称 J

知识

公司签合同开户证明怎么写

阅读(254)

本文主要为您介绍公司签合同开户证明怎么写,内容包括在银行开户,需要的公司证明怎么写,银行开户证明怎么写,开户证明怎么写。标题:开户证明XX(贵公司名称)于X年X月X日(日期)在XX银行(银行名称)开立基本户,账号为:XXXXXXX,开户编号为:XXXXXX

知识

岗位自我认识怎么写

阅读(207)

本文主要为您介绍岗位自我认识怎么写,内容包括自我工作认识怎么写,要怎么样写自己在岗位上的自我评价呢,工作自我评价怎么写。自我评价一腔激情;两方选择;三年磨练;誓要出头;五项全能;六方笑脸;其实老实;把事做好; 就很满足;十分热情;千句祝福;万望回

知识

单位内部自荐书怎么写

阅读(217)

本文主要为您介绍单位内部自荐书怎么写,内容包括给事业单位的自荐信怎么写,公司内部工作调动申请书怎么写,给事业单位的自荐信怎么写。原发布者:蝗和局竞事业单位自荐信范文 事业单位福利待遇好,是很多人想要从事的工作,下面是小编搜集整理的

知识

抵押不能变更怎么写

阅读(194)

本文主要为您介绍抵押不能变更怎么写,内容包括抵押权能否变更,抵押期间是否能变更抵押人,房屋产权证在银行抵押期间,能不能变更产权人。根据物权法第一百九十四条的规定,抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权的顺位以及被担保的债权数额等内

知识

解除劳动关系的挂号信怎么写

阅读(221)

本文主要为您介绍解除劳动关系的挂号信怎么写,内容包括怎么写解除劳动关系的挂号信,辞职挂号信是怎样写的,解除劳动关系证明书怎么写。ENS好。不要多人合写,否则有串通罢工之嫌,在我国罢工是违法的。第一步是先要回合同,按《劳动合同法》第16

知识

劳务单位领失业金怎么写

阅读(205)

本文主要为您介绍劳务单位领失业金怎么写,内容包括领取失业金单位要写失业证明请问怎么写,单位怎样写解聘书失业人才能拿到失业金,具体样本,怎么写解除劳动关系证明才能领失业金具体格式。只要不是员工本人本人意愿解除合同就可以领失业金,

知识

开业申请书该怎么写

阅读(244)

本文主要为您介绍开业申请书该怎么写,内容包括开店申请书怎么写,谁帮我写份申请开业的申请书,开店申请书怎么写啊急。开店要求:需要开店的用户请在置顶,开店申请贴上跟贴,发上一张自己觉得最满意的作品,斑竹省查通过后就可开店,并进行加亮店名操

知识

辞职报告怎么写因爸爸生病

阅读(252)

本文主要为您介绍辞职报告怎么写因爸爸生病,内容包括爸爸生病了辞职报告怎么写,爸爸生病了辞职报告怎么写,我父亲生病了我不能工作辞职报告应怎么写。辞职报告可以按照《劳动法》第31条、《劳动合同法》第37条的具体规定内容来书写,其中辞职

知识

法定签名怎么写

阅读(207)

本文主要为您介绍法定签名怎么写,内容包括个人签名怎么写,个人签名如何写,签名怎么写。原发布者:李鹏亚个人签名怎么写【篇一:个人签名怎么写】我不是女神不是御姐不是萝莉不是白富美只是他媳妇我不是男神不是正太不是吊丝不是高富帅

知识

刚送到监狱的新犯地址怎么写

阅读(208)

本文主要为您介绍刚送到监狱的新犯地址怎么写,内容包括直接写监狱地址,新收犯收的到吗,新犯人刚进监狱怎么过,犯人判刑后多久送到新收犯监狱。正常情况,一个月内送监。《刑事诉讼法》第253条规定: 罪犯被交付执行刑罚的时候,应当由交付执行的

知识

追偿诉讼怎么写

阅读(196)

本文主要为您介绍追偿诉讼怎么写,内容包括民事赔偿追偿诉状怎么写,如何追偿我的债务.如何写诉讼状.准备工作要做那些,民事赔偿追偿诉状怎么写。民事诉讼状(格式) 原告人: 监护人: 委托代理人: 被告人: 监护人: 委托代理人: 案由: 事实与理由: 诉讼请

知识

出租车的英语单词怎么写

阅读(434)

本文主要为您介绍出租车的英语单词怎么写,内容包括出租车司机英语单词怎么写,出租车的英语单词怎么写,“出租车”的英语单词怎么写。出租车司机, 英语单词是: taxi driver英语短语: taxi driver读音音标: 英 [ˈtæksi ˈdraivə] 美

知识

出租车替代说明怎么写

阅读(227)

本文主要为您介绍出租车替代说明怎么写,内容包括出租车间文字怎么写,出租车被运管暂扣了,现在运管所要求写一份营运说明,怎么写,岗位人员替换情况说明怎么写。被扣肯定是因为你有违规行为。根据现实情况描述一下违规内容,并深刻检讨一下,保证

知识

无证人刑事诉讼怎么写

阅读(215)

本文主要为您介绍无证人刑事诉讼怎么写,内容包括刑事诉讼怎么写,刑事案件无证人怎么处理,刑事诉讼申请书怎么写。下面是刑事附带民事起诉状(范文1)附带民事诉讼原告(以下简称原告):XX,男, XXX年XXX月XXX日生,汉族,住XXXXX号。身份证

知识

行政诉讼不作为怎么写

阅读(273)

本文主要为您介绍行政诉讼不作为怎么写,内容包括行政不作为起诉状怎么写,如何认定行政诉讼不作为,如何诉讼行政不作为。可以起诉行政机关的不作为行政不作为是指行政机关不履行法定职责,但不是所有不作为都可以提起诉讼,只有行为是针对特定人

知识

离婚诉讼妆怎么写

阅读(207)

本文主要为您介绍离婚诉讼妆怎么写,内容包括离婚诉讼状怎么写呢,离婚诉讼状怎么写,离婚诉状怎么写。下面有个模版,可以参考,具体内容添上即可(注意中括号里面的是我给您的说明]:离 婚 起 诉 状原告:(基本情况:姓名、性别、年龄、民族、

知识

析产诉讼状怎么写

阅读(193)

本文主要为您介绍析产诉讼状怎么写,内容包括如何写析产起诉书,离婚析产诉讼诉状怎么写,离婚析产诉讼诉状怎么写。民事起诉状的内容需要根据发生争议 纠纷的情况来确定,其格式只需要符合法律规定即可。依据《民事诉讼法》第一百二十一条起诉

知识

民事诉讼材料怎么写

阅读(239)

本文主要为您介绍民事诉讼材料怎么写,内容包括民事诉讼材料怎么写,民事诉讼材料怎么写,民事诉讼怎么写。民事诉讼书格式如下:上诉人:姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人

[/e:loop]