1. 项目延期申请书怎么写
申请报告内容不要太复杂,抬头是你要报告的部门,如当地国土局或建委或规委,具体看你们的土地开发进展到哪个阶段、是写给哪个单位。
报告内容先是简单描述一下你们项目的基本情况(包括项目名称、项目地点、项目规模、容积率等),及获得的开发建设批文(如规划意见书、建设用地规划许可证等),项目的进展情况,投资方的资金大体投入情况(写这个是让主管部门知道你们是投入了真金白银的,让他们对你们公司有信心)。
接下来写项目建设过程中遇到的困难,及导致项目延期的原因,针对这个困难你们所采取的对策措施(一定要写的主动些,让主管部门感觉到你们积极的态度),需要政府哪个部门的支持。在报告的最后再一次表达一下你们对项目的信心。报告内容大体就是这样,文本格式你就采用常用的申请报告格式即可。
2. 工程延期申请书怎么写
最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:木心2017 工程延期报告致:建设单位由我2113公司承建的**************,本工程主要包括道路工程及配套的雨、污水5261道路排水工程,合同中开工日期为2015年7月10日,竣工日期为2016年1月1日,工期共175天。
4102影响工程工期的主要原因为施工现场拆迁不到1653位,工程无法按期开工,在建设单位的协调下,直至2015年12月15日工程开工,2016年3月10日工程竣工,工期为86天,请建设单位批准为荷!*************有限公司年月日内******建设工程二标段关容于工程工期延期的申请请示。
3. 合同延期申请书怎么写
延期还款协议书 ( )农银借延协字第 号 经中国农业银行___(下称贷款方)与___(下称借款方)和___(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于____年__月__日向贷款方借款____元,用于_____,按农借合字第__号借款合同的规定,借款方应于___年__月__日偿还全部借款本息。现由于_____________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到 年 月 日偿还。
免费法律咨询 : /souask/q/q388685.htm。
4. 合同延期申请书怎么写
'给个范本供你参考' 延期申请书
延期申请书
中华人民共和国国家工商行政管理局商标评审委员会:
我厂/________收到商标局(________)标________号《________》一文,准备申请复审。因不能在期限内完成申请手续,根据《商标法实施细则》的有关规定,申请延期30天,期限自我厂/________收到商标局通知的________年________月________日起,延至________年________月________日。
申请人名称______________
申请人地址______________
联系人________电话________ (章戳)
邮政编码□□□□□□ 年 月 日
评审费
代理人名称______________
代理人地址______________ (章戳)
联系人________电话________ 年 月 日
邮政编码□□□□□□
5. 工程延期申请单怎么填
工程延期申请说明由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程,于 年 月 日开始施工,计划竣工时间为 年 月 日,总工期270日历天,该工程实际于 年 月 日开工,计划 年 月 日竣工验收,总工期270天,超过合同工期30天是以下原因造成:1、因今年二、三月份雨水天气较多,导致基坑积水,挖机无法正常工作,为了保证施工质量和安全施工,机械台班停工半个月,同时接监理工程师通知,该段时间暂停施工,共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天气较多,导致工人无法正常施工,故因降雨无人施工共延期15天。,。
6. 延期申请书怎么写合适
延期审理申请书
申请人:XX电话:****** 申请事项:对B诈骗一案延期审理。
申 请理由:作为B诈骗一案被告人B委托的辩护人,本人认为:B诈骗的三起案件中,其中前两起事实已经清楚。但第三起即**年**月**日发生的诈骗,(应祥 述事实经过,此略。)由于第三起案件诈骗的数额对于确定被告人B的犯罪情节轻重有重要关系,因此,本辩护人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第及相关规定,特申请法庭对本案延期审理。 此致
**市**区人民法院申请人:A
年 月 日
7. 延期学习申请书怎么写
申请书最核心的是表述愿望、提出请求
(不要太长,说清楚自己请求就好,太长反而适得其反)
申请书的写作格式一般来讲都是固定的,它的内容主要包括五个部分:标题、称呼、正文、结尾、落款。
(一)标题
申请书一般由申请内容和文种名共同构成。题目要在申请书第一行的正中书写,而且字体要稍大。
(二)称呼
通常称呼要在标题下空一两行顶格写出接受申请的人名称,并在称呼后面加冒号。如“敬爱的···老师:”。
(三)正文
动机、理由要重点写。申请的理由比较多,则可以从几个方面、几个阶段来写
(四)结尾
申请书可以有结尾,也可以没有。结尾一般写上“此致——敬礼”之类表示敬意的话即可。
(五)落款
落款,即要署上申请人姓名和成文日期。
8. 工程延期报告怎样写
模板: 工程延期申请报告( 号) 承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号: 致总监理工程师 先生: 我合同段 工程,因 原因,造成工程延误,申请延长工期,特此报告,请予审查批复。
附件: 1、延期事件发生的时间、原因及凭证;(公司内部原因) 2、延期时间及进度计划。 承包人: 日期: 驻地监理工程师意见: 签 字: 日期: 范文: 南车物流扫码无线AP 弱电工程项目 工期延长申请报告 中国南车有限公司: 由我方施工的南车物流扫码无线AP 弱电工程项目,设计总AP数为117点,原计划工期为2015年5月 22 日至2015年6月30日;我方于2015年5月22日正式开始施工,截止2015年6月23日,累计完成AP点数89个,尚未完成28个AP。
自我公司项目部于5月22日进驻车间及厂房并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划: 1、转向架事业部入场停工因素的影响:(1)、我公司于2015年6月19日至6月23日相继4天和转向架事业部负责人进行进场沟通,在施工方无过失情况下因转向架负责人未就AP分布简图签字造成从6月19日期连续停工。(2)、停工的核心问题主要为两个部分。
一是转向架事业部要求重新走光纤主干网络由办公室网络室至大铁房车间。二是要求扩大大铁房车间AP的覆盖范围和AP点数。
2、主干网络设备的影响:因施工过程中发现多处原主干网络交换机设备有损坏并由我方判断并和网络中心沟通后进行了更换,导致其部分AP网点施工进度受影响。目前,还有部分AP网络交换机接入点无WLAN(广域网)上传正和信息中心沟通解决。
3、设备材料的变更因素:原转向架事业部绝大部分网线套管为PVC管,在其负责人强烈要求下改为镀锌管,极大的增加了工时(其车间监控和一期AP物流扫码系统套管均为PVC管)。 鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑,我方也积极采取了相应措施,调整了原有施工方案能安装一处就立即安装一处,以尽可能加快该工程的施工进度。
但为了保证该工程的工程质量和施工安全,我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长10天,将该工程竣工时间顺延至2015年7月10日。请贵公司领导予以批复。
非常感谢贵公司对我公司工作的支持。 致敬! 株洲鸿润达科贸有限公司项目部 2015年6月23日 扩展资料: 工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,其责任和处理方法不同。
(1)工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长,称之为工程延误。
由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担,包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。 同时,由于工程延误所造成的工期延长,承包商还要向业主支付误期损失补偿费。
由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。 (2)工程延期。
由于承包商以外的原因造成施工期的延长,称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期,所延长的时间属于合同工期的一部分,即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。
可能导致工期延期的原因有工程量增加,未按时间向承包商提供图样,恶劣的气候条件,业主的干扰和阻碍等。 判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断,工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。
因此应按照有关的合同条件,正确地区分工程延误与工程延期,合理的确定工程延期的时间。 参考链接:百度百科——工程延期。
转载请注明出处育才学习网 » 项目延期申请书怎么写